疫情当下,工程项目面临的问题,有哪些解决政策?

〖壹〗 、疫情当下工程项目面临的问题主要包括工期延误
、成本增加、采购融资建设运营受阻等，解决政策主要依据比较高院 、住建部及财政部相关规定 ，涵盖工期顺延
、费用分担、成本处理等方面 。具体如下：工程项目面临的问题工期延误：工程行业对人流 、物流依赖程度强
，时效性要求高
。

〖贰〗
、北京市针对疫情影响下工程项目面临的问题，主要通过法院判例指引和政府部门文件进行规范 ，重点涉及工期顺延、费用分担 、合同结算及PPP项目影响等方面
，具体规定如下：工期顺延与停工损失分担工期顺延认定：因疫情导致工地停工或人员、材料无法按时到场，属于不可抗力或情势变更情形 ，承包方可主张工期顺延。

〖叁〗
、上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题
，主要从工期顺延、费用分担 、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则 。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的，一般可顺延工期：上海法院认为 ，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力
。

〖肆〗
、定性为政府行为或政策法律变更：投资人可主张将增加的成本计入项目总投资，或由政府方提供建设期补助。定性为不可抗力：根据《民法总则》及《合同法》
，政府方可能免责，损失可能由投资人自担 。

〖伍〗、疫情期间在建项目政府对施工单位的补助比例并无统一标准 ，需结合合同约定 、地方政策及实际损失综合确定
。具体分析如下： 法律依据与补助性质根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条
，疫情及其防控措施通常被认定为不可抗力，施工单位可据此主张工期顺延或费用补偿 ，但法律未直接规定补助比例。

〖陆〗
、中风险地区有序推动企业和工程项目分阶段、错时开复工 。高风险地区确保疫情得到有效防控后再逐步有序扩大企业开复工范围。加快推动重大工程项目开工和建设
，禁止搞“一刀切 ”
。加大用工用料保障力度：地方各级住建部门应积极协调解决企业防控物资短缺等问题。协助企业解决原材料短缺或费用大幅上涨等问题 。

疫情已加速各地带量采购执行的全面深化,釜底抽薪式打击以回扣销售为主的...

〖壹〗 、疫情确实加速了各地带量采购执行的全面深化，通过多层次
、多样化的采购机制 ，对以回扣销售为主的药械企业进行了釜底抽薪式的打击
。

集采品种采购量不达标,多家大三甲被通报

第四和第五批集采中选品种约定采购量的完成情况。整体上
，第二批和第四批国采采购工作全部超额完成，分别比约定量高出16%和34%；截至今年7月中旬 ，第五批61个中选品种的采购完成了约定量的80% 。武汉科技大学附属天佑医院、湖北省中西医结合医院“报量准确率和完成率排名全省前列
”
。

涉及冠脉球囊和一次性精密输液器等湖北省集采品种
，将对未完成约定采购量的医院进行约谈和惩处。

华北制药因布洛芬缓释胶囊无法在山东省按协议供应约定采购量，放弃中选资格 ，被联采办纳入“违规名单”，取消其自2021年8月11日至2022年5月10日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格 。

集采进度不断加快
，降幅不断刷新，靠上游产品资源做分销的代理商生存空间被挤压 ，即使转型做专业化CSO公司的代理商
，也会面临带量采购全面推进和DRG的双重打压，随时面临被医院“踢出去 ”的危险
。